muenchen.de/nacht-der-umwelt

Station 1: Der StadtAcker neben dem StadtPlatz

Gemeinschaftsorientiertes Wohnen braucht einen Mittelpunkt. Mit dem vierten und letzten Bauabschnitt ist der sechseckig angedachte Stadtplatz am nördlichen Ende der Petra-Kelly-Straße mit einer Fläche von 400 qm als urbane Mitte umgesetzt. Eine Nahversorgung vor Ort und Mehrere gastronomische Betriebe und eine Nahversorgung vor Ort decken den täglichen Bedarf der Bewohnerinnen und Bewohner. Ein attraktives Wasserspiel, der Wechsel aus sonnigen und schattigen Bereichen durch alten und neuen Baumbestand, mehrere Sitzgelegenheiten sowie Erholungs- und Spielangebote für Erwachsene und Kinder versprechen dort hohe Aufenthaltsqualität. Westlich des Stadtplatzes bietet ein „Ort der Stille" ein ausgeglichenes Maß an Offenheit und Rückzugsmöglichkeit. Als weiterer blumiger Ort schließt sich der StadtAcker an, ein 1000 qm großer Gemeinschaftsgarten in Trägerschaft des Quartiersvereins Ackermannbogen e.V. Nicht in einzelnen Parzellen, sondern gemeinschaftlich werden Beeren, Bienen, Blumen, Gemüse, Kompost und Kräuter gepflegt. Zahlreiche Veranstaltungen befassen sich mit der Klimarelevanz von funktionierenden Ökosystemen und demonstrieren die Arten- und Vogelvielfalt im Quartier. Ein Ort, wo neben Gemüse und Gartenwissen auch Gemeinschaft wächst.

Gefördertes Projekt des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nuklearer Sicherheit.

Begleitet wird die Station 1 von Frau Neuhausen, Architektin und Energiefachplanerin und Herrn Bucher, StadtAcker-Koordinator, Landschaftsarchitekt und Umweltpädagoge.

Zeit:

16.30 – 17:15 Uhr

Treffpunkt/Veranstaltungsort:

Bushaltestelle Ackermannbogen

Verkehrsanbindung:

Bus 59 Haltestelle Ackermannbogen

Bus 53, 59, Tram 12 Haltestelle Barbarastraße

Station 2: Pure Natur! Begehung eines Dachgartens – privat

Grün, urban, lebenswert. Die unterschiedlich gestalteten Grünflächen entsprechen den verschiedenen Bedürfnissen der Bewohnerinnen und Bewohner. Neben einem kleinen Stadtwald und der großen Wiese bildet ein Ensemble aus Bolz- und Spielplatz, Theatron und Rodelhügel die landschaftliche Verbindung des Olympiaparks mit dem Areal. Grünflächen schmücken die Stadt und verbessern das Stadtklima. Sie bieten den Menschen Freiräume für Spiel, Erholung und nachbarschaftliche Beziehungen. In dicht besiedelten Ballungsräumen ergänzen Dachflächen die knapp gewordenen Freiflächen auf dem Boden. Auf den zahlreichen Flachdächern der Neubauten kämpfen drei mögliche Nutzungsarten um die zur Verfügung stehenden Flächen: Energieerzeugung (Photovoltaik), Wasserretention (Dachbegrünung) und Gartenflächen für die Hausbewohnerinnen und Hausbewohner (Grillplatz und Freisitz). Wir besichtigen einen dieser Dachgärten im Ackermannbogen, der mit einer munteren Mischung Erfolg hat.

Begleitet wird die Station 2 von Frau Neuhausen, Architektin und Energiefachplanerin und Frau Leis und Herrn Wächter, Bewohner der Anlage Wagnis 4.

Zeit:

17.15 – 18.15 Uhr

Treffpunkt/Veranstaltungsort:

Bushaltestelle Georg-Birk-Straße am Stadtplatz

Verkehrsanbindung:

Bus 59 Haltestelle Georg-Birk-Straße (ggf. Endstation Ackermannbogen)

Bus 53, 59, Tram 12 Haltestelle Barbarastraße

Station 3: Genossenschaften neben Baugemeinschaften –Alternativen zum klassischen Bauträgermodell

Neue Wohnmodelle in und für München. Ein bedarfsgerechtes Wohnungsangebot ist eine der zentralen Voraussetzungen für das Wohlergehen einer Stadtgesellschaft und den sozialen Frieden in der Stadt. Der Wunsch nach Bauen in „Eigenregie" findet in Neubaugebieten immer mehr Interesse - und das Gehör der Landeshauptstadt München. Gleichermaßen erfährt das Bauen für Genossinnen und Genossen eine Renaissance in München. Innovative Projekte der Baugruppen sowie das hohe bürgerschaftliche Engagement der Genossenschaftsmitglieder prägen das viel-fältige und lebendige Stadtquartier wesentlich. Welche Vorzüge diese Mitbestimmung hat, welche neue Lebensqualität entstehen kann und wie sich das Miteinander in der Architektur abbildet, erfahren wir im Dialog mit Bewohnerninnen und Bewohnern solcher Nicht-Bauträger-Modelle im 4. Bauabschnitt.

Begleitet wird die Station 3 von Frau Neuhausen, Architektin und Energiefachplanerin

und Herrn Lehner, Büro Plan-Z Architekten, Architekt der Wohnanlage.

Zeit:

18.15 – 19.00 Uhr

Treffpunkt/Veranstaltungsort:

Ecke Lissi-Kaeser-Straße / Petra-Kelly-Straße

Verkehrsanbindung:

Bus 59 Haltestelle Georg-Birk-Straße

Bus 53, 59, Tram 12 Haltestelle Barbarastraße

Vortrag vom Bauzentrum München in der MVHS Nord

Stromsparen mit Komfort

Eintritt frei (Anmeldung nicht erforderlich)

www.mvhs.de

Strom sparen schont nicht nur den Geldbeutel, sondern ist auch gut für die Umwelt. Der Umweltschutztechniker und Stromsparberater Norbert Endres zeigt auf, wie in Haus und Haushalt durch einfache Maßnahmen Strom und Geld gespart werden kann, ohne auf den gewohnten Komfort verzichten zu müssen. Es stellt dar, wie die vielen heimlichen Stromfresser in den eigenen vier Wänden aufgespürt werden können und worauf beim Neukauf von Elektrogeräten geachtet werden sollte.

Infoabend SWM im Bauzentrum München

Digitale Zählertechnik bei den Stadtwerken München - Hintergrund & Kundennutzen

Eintritt frei (Anmeldung nicht erforderlich)

Sebastian Bugl, Koordinator bei den Stadtwerken München, stellt in seinem Vortrag den derzeitigen und zukünftigen Kundennutzen der digitalen Zählertechnik dar, erläutert den rechtlichen Rahmen, den Hintergrund sowie die Herausforderungen in München und gibt einen Ausblick über die perspektivische Entwicklung. Durch das im Jahr 2016 verabschiedete „Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende" verpflichtete der Gesetzgeber die Messstellenbetreiber in Deutschland zum flächendeckenden Ausbau von digitalen Stromzählern. Auch in der Metropolregion München werden somit in den nächsten 16 Jahren sukzessive die bisherigen analogen durch digitale Energiezähler getauscht.

Infoabend Bauherren-Schutzbund e.V. im Bauzentrum München

Barrierefreie Immobilie kaufen oder bauen - was ist zu beachten?

Eintritt frei (Anmeldung nicht erforderlich)

www.bsb-ev.de

Vortrag vom Bauzentrum München im ÖBZ

Sind „smarte Systeme" im Eigenheim sinnvoll?

Eintritt frei - Anmeldung nicht erforderlich

www.oebz.de

Der Elektroingenieur und Sachverständige Rudi Seibt erläutert in seinem Vortrag mögliche Schwachstellen sowie Kosten und Vorteile der aktuellen „smarten" Technik im Haushalt. Die Versprechen der Smart-Home-Werbung lauten "Viel Energie gespart", "Alles geht von allein" und "Jederzeit Zugriff auf mein Heim": Der Paketservice klingelt und ich dirigiere ihn via Smartphone zum Nachbarn. Ein Einbrecher in meiner Wohnung - ich sende die Meldung mit Videobild an die Polizei. Wenn die aktuelle Erzeugungsleistung meiner PV-Anlage ausreicht, wird automatisch die Waschmaschine gestartet. Aber: Ist das wirklich so effizient? Und: Haben dann nicht auch Fremde via Internet Zugang zum Haus?

Programm und Anmeldung

Infoabend im Bauzentrum München

Aufstockung in Holzbauweise

Eintritt frei (Anmeldung nicht erforderlich)

Der Zimmermeister und Hochbautechniker Benedikt Winkler gibt eine Einführung in die Möglichkeiten der Aufstockung in Holzbauweise und zeigt Beispiele aus seiner Praxis. Gerade in München stehen Grundstücksflächen leider nur noch in begrenztem Umfang zur Verfügung und sind oftmals sehr teuer. Aufstockungen in Holzbauweise sind eine perfekte Lösung für die dringend benötigte Schaffung von Wohnraum. Unter Berücksichtigung der Statik und der Gebäudestruktur kann häufig das bestehende Potenzial des Bestandsgebäudes relativ einfach genutzt werden. Weitere Vorteile der Aufstockung in Holzbauweise sind ein geringes Eigengewicht bei sehr stabiler Konstruktion, kurze Bauzeiten durch einen hohen Vorfertigungsgrad, mehr Wohnfläche durch geringe Wandstärken und eine sehr gute Wärmedämmung. Außerdem können untere Etagen auch während des Ausbaus oftmals weiter bewohnt werden.

Seminarbeschreibung (pdf)

Anmeldeformular Seminare Bauzentrum München (pdf)

Kompaktseminar SK_20190723

Beleuchtung der Verkehrsflächen in und vor Gebäuden

- Angst auslösende Räume beseitigen

- Gefahrenstellen wahrnehmen

- Lichtqualitäten erkennen und planen

Anerkannte Fortbildungspunkte Energieeffizienz-Expertenliste:

0 Unterrichtseinheiten Wohngebäude (KfW)

0 Unterrichtseinheiten Nichtwohngebäude (KfW)

0 Unterrichtseinheiten Energieberatung im Mittelstand (BAFA)

Referentinnen

Monika Kröner, Dipl.-Ing. (FH) FB Architektur

Lichtplanerin, Gebäudeenergieberaterin (HWK)

Dr. rer. nat. Corinna Haupt

Dozentin am Lehrstuhl für Physiologische Genomik, LMU München

Thema

Das Gefühl von Sicherheit und die Möglichkeit zur guten Orientierung kann für die Nutzerinnen und Nutzer der Verkehrsflächen in und vor Gebäuden (z.B. Zuwege, Tiefgaragen, Eingangsbereiche, Flure, Treppen und Aufzüge) durch eine gute Planung der Beleuchtung erreicht werden. Die in diesem Seminar behandelten Themen bieten einen Leitfaden, den sie bei anstehenden Umgestaltungen ihrer Verkehrsflächen (z.B. zur optischen Aufwertung, zur Einsparung von Energie, bei allgemeinen Sanierungsmaßnahmen oder wegen geänderter Brandschutz-Anforderungen) nutzbringend einsetzen können.

Behandelte Themen

- Betrachtung öffentlich – halböffentlich – privat (Besonderheit Verkehrsflächen)

- Richtlinien, Norm-Anforderungen: Was gilt?

- Qualitätsmerkmale guter Beleuchtung

- Wie funktioniert Wahrnehmung?

- Lichttechnische Größen und Parameter

- Beispiele aus der Praxis

Praktische Übung

Erstellung eines Beleuchtungskonzeptes

Infoabend im Bauzentrum München

Radon - radioaktive Belastungen im Gebäude, Messtechnik und Abhilfen

Eintritt frei (Anmeldung nicht erforderlich)

Die Biologin und Radon-Fachperson Pamela Jentner stellt zum Thema „Radon" die wesentlichen Grundlagen, die Messtechnik sowie die Möglichkeiten zur Umsetzung von Gegenmaßnahmen vor. Radon, ein radioaktives Gas, das aus tiefen Erdschichten an die Oberfläche kommt und auch in Gebäude eindringen kann, erhöht im Langzeiteffekt nachweislich das Risiko für Lungenkrebs. Das neue Strahlenschutzgesetz sowie die EU-Radonschutz-Richtlinie 2013/59 sollen für Maßnahmen am Bau sorgen, die einen ausreichenden Schutz für die Gesundheit bewirken. Jedoch sind die Grundlagen, die Anforderungen der Messpflicht und die Möglichkeiten bei vielen Bauherren, Fachplanungsbüros und ausführenden Betrieben noch nicht ausreichend bekannt: Wo muss wie gemessen werden? Welche Maßnahmen sind im Neubau oder Bestand sinnvoll? Was muss beachtet werden, wenn im Bestand zugleich eine Sanierung hinsichtlich Energiesparmaßnahmen geplant ist?

Vortrag vom Bauzentrum München in der MVHS Süd

Strom erzeugen auf dem eigenen Balkon

Eintritt frei

www.mvhs.de

Die Solarteurin und Energieberaterin Cigdem Sanalmis erläutert in ihrem Vortrag wie Mini-Solar-Anlagen auf dem Balkon funktionieren, welche Regelungen es gibt, ob sich die Investition finanziell lohnt und was sonst noch zu beachten ist. Elektrotechnische Aspekte für eine Umsetzung sind nicht Bestandteil der Veranstaltung. Mit Mini-Solar-Anlagen ist es seit Kurzem möglich, sogar auf dem eigenen Balkon Strom zu erzeugen und in das Stromnetz der Wohnung einzuspeisen. Je nach Größe der Anlage können zwischen 5 und 20 Prozent des durchschnittlichen Strombedarfs eines Haushalts gedeckt werden.

Programm und Anmeldung

Infoabend im Bauzentrum München

Bauabnahme – Risiko und Chance zum Ende der Bauzeit

Eintritt frei (Anmeldung nicht erforderlich)

Holger Issig, Architekt, Bauherrenberater und Gabriele Hein-Röder, Fachanwältin für Baurecht vom Bauherren-Schutzbund e.V. erläutern in ihrem Vortrag auf was bei der Bauabnahme geachtet werden muss. Die Abnahme ist der krönende Abschluss jeder Baumaßnahme. Mit ihr wird die Baustelle zur Wohnung! Das hat viele Konsequenzen in praktischer und rechtlicher Hinsicht. Damit bei der Abnahme Ihre Belange als Bauherr oder Käuferin und Käufer gewahrt bleiben, sollten sie über diesen wichtigen Punkt genau Bescheid wissen.

Infoabend im Bauzentrum München

Feuchte und Wärmeschutz im Keller

Eintritt frei (Anmeldung nicht erforderlich)

Edmund Bromm, Sachverständiger für Feuchteschäden, stellt die erforderlichen Maßnahmen gegen Feuchte im Keller vor und zeigt Möglichkeiten zur Instandsetzung auf. Feuchte Keller sind das "Aus" für ein angenehmes und gesundes Wohnklima. Modergeruch verbreitet sich im Haus; die Wände und der Boden fangen an zu schimmeln; das Werkzeug beginnt zu rosten. Kurzum - die Nutzung ist stark eingeschränkt. An den Wänden zeigen sich Feuchteschäden und Ausblühungen. Es kommt zu Farbabplatzungen an den Oberflächen, oft werden auch die Putze geschädigt. Das Wasser läuft die Wände entlang, der Belag auf dem Boden fängt an zu faulen. Vor jeder Instandsetzung sollte aber genau geprüft werden, woher die Feuchte tatsächlich kommt. Bei den Planungen für eine Abdichtung auf dem Gebiet der Altbauinstandsetzung wird sehr häufig vorschnell davon ausgegangen, dass die Ursache für Feuchtigkeit in Kellern stets ein von außen eindringendes Wasser sei, obwohl diese nicht durch Grund-, Hang - oder Stauwasser gefährdet sind. Und so wird fleißig von außen aufgegraben, abgedichtet, wärmegedämmt, geschützt und wieder verfüllt und dabei das Kosten-Nutzen-Verhältnis völlig außer acht gelassen.

Führung mitbauzentrale münchen in Kooperation mit dem Bauzentrum München

Stadtteilspaziergang: Neubaugebiet Freiham

Teilnahme kostenfrei (Anmeldung nicht erforderlich)

www.mitbauzentrale-muenchen.de

Münchens neuer Stadtteil Freiham soll kompakt, grün und urban werden. Susanne Flynn von der WohnWerkstatt erklärt vor Ort die Gesamtplanung und stellt den ersten Realisierungsabschnitt östlich und westlich der Aubinger Allee sowie die dort vorgesehenen Flächen für gemeinschaftliche Wohnformen vor. Sie geht dabei auch auf die geplanten Gebäudetypologien, mögliche zukünftige Bauherrinnen und Bauherren sowie auf Förderungsmöglichkeiten ein.

Programm und Anmeldung

Infoabend im Bauzentrum München

Immobilienkauf - Tipps von der Expertin

Eintritt frei (Anmeldung nicht erforderlich)

Seminarbeschreibung (pdf)

Anmeldeformular Seminare Bauzentrum München (pdf)

Kompaktseminar SK_20191008

Elektroautos laden – Teil 1: Bauliche Voraussetzungen

Detailfragen klären - Lösungen erkennen

Anerkannte Fortbildungspunkte Energieeffizienz-Expertenliste:

0 Unterrichtseinheiten Wohngebäude (KfW)

0 Unterrichtseinheiten Nichtwohngebäude (KfW)

0 Unterrichtseinheiten Energieberatung im Mittelstand (BAFA)

Referent

Stefan Sachs, Dipl.-Ing. (FH)

Dozent der Handwerkskammer für München und Oberbayern für die Fortbildung „Berater/in für Elektromobilität (HWK)", Beratungsbüro für Elektromobilität, Inhaber bc-Sachs GmbH, 30 Jahre Erfahrung im Bereich Elektromobilität (Fahrzeuge und Boote)

Thema

Die Planung und Installation von Ladestationen setzt die Beantwortung vieler Detailfragen voraus. Dieses Seminar gibt Orientierung und zeigt technische und planerische Lösungsansätze auf. Vorbehalte gegenüber der Ladetechnik sollen abgebaut und häufig unerkannte Problemstellungen und deren Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt werden.

Inhalt

- Klärung baulicher Voraussetzungen (Elektroinstallation im Bestand, Bereitstellung zusätzlicher Ladestrom-Kapazitäten) und Kostenschätzungen für Vorentscheidungen

- Zwischenlösung mit Schuko-Steckern?

- Umfeld und Kennzeichnung

- Hinweise auf rechtliche Fragestellungen

- Auswahl der Ladetechnik

- Datenaustausch, Datensicherheit, Zugangskontrolle, eichrechtskonforme Abrechnung

- Optimierte und priorisierte Ladung mehrerer Fahrzeuge

- Strommix, Ökostrom oder Eigenstrom

- Kommerzielle Lade-Modelle

Aktueller Stand der Förderung

Programm und Anmeldung

Seminarbeschreibung (pdf)

Anmeldeformular Seminare Bauzentrum München (pdf)

Kompaktseminar SK_20191008b

Elektroautos laden – Teil 2: An Praxisbeispielen lernen

WEG / Mehrfamilienhaus

Anerkannte Fortbildungspunkte Energieeffizienz-Expertenliste:

0 Unterrichtseinheiten Wohngebäude (KfW)

0 Unterrichtseinheiten Nichtwohngebäude (KfW)

0 Unterrichtseinheiten Energieberatung im Mittelstand (BAFA)

Referent

Stefan Sachs, Dipl.-Ing. (FH)

Dozent der Handwerkskammer für München und Oberbayern für die Fortbildung „Berater/in für Elektromobilität (HWK)", Beratungsbüro für Elektromobilität, Inhaber bc-Sachs GmbH, 30 Jahre Erfahrung im Bereich Elektromobilität (Fahrzeuge und Boote)

Thema

Bei der Installation von Ladepunkten im Quartier betreten viele Planer_innen aber auch Eigentümer_innen Neuland. An zwei Praxisbeispielen werden die Schritte von der Idee bis zur Installation beispielhaft dargestellt und die Herausforderungen bei der praktischen Umsetzung erläutert.

Inhalt

Dieses Seminar stellt die einzelnen Schritte einer konkreten Planung und Installation durch Beraterinnen und Berater für Elektromobiltät (HWK) dar und lädt zum Erfahrungsaustausch ein:

- Notwendige Planungsunterlagen für WEGs und Immobilienverwaltungen

- Ladetechnik in Abhängigkeit von der Anzahl der Ladepunkte

- Szenarien für einen stufenweisen Ausbau

- Eichrechtskonforme Abrechnungsvarianten für den Strombezug

- Rechtliche Vorgaben und Fragestellungen

- Checkliste für die Auswahl der Ladetechnik

- Erfahrungen bei Errichtung, Anschluss und Abnahme

- Risikofaktoren für die Einhaltung des Gesamtkostenrahmens

- Über den sinnvollen Einsatz von Fördermitteln

Seminarbeschreibung (pdf)

Anmeldeformular Seminare Bauzentrum München (pdf)

Kompaktseminar SK_20191009

Feuchte Mauern und Schimmel-Befall: Mess-Methoden

Anerkannte Fortbildungspunkte Energieeffizienz-Expertenliste:

4 Unterrichtseinheiten Wohngebäude (KfW)

4 Unterrichtseinheiten Nichtwohngebäude (KfW)

4 Unterrichtseinheiten Energieberatung im Mittelstand (BAFA)

Referent

Alexander Schaaf, staatl. gepr. Techniker

Hygieniker nach VDI 6022, Sachverständiger für Lufthygiene / Schimmel, akkreditierter und zertifizierter Probenehmer sowie Sachkundiger in mehreren Gewerken, Gründungsmitglied des BAYERNenergie e.V. sowie aktives Mitglied in zahlreichen Verbänden und Vereinen

Thema

Das richtige Messen ist von entscheidender Bedeutung bei der Beurteilung von feuchten Bauteilkonstruktionen und der Beurteilung von Schimmelbefall. Die Messmethoden unterscheiden sich erheblich hinsichtlich Kosten, Genauigkeit und Aussagekraft.

Inhalt

Es werden die verschiedenen Messmethoden und deren Anwendungsgrenzen dargestellt und Rückschlüsse auf die möglichen Sanierungsmethoden und deren Einsatzgrenzen diskutiert:

- Diverse Messgeräte zur Feuchtemessung für alle Baustoffgruppen

- Diverse Methoden zur Feststellung des Schimmelbefalls

- Messungen zur Erfolgskontrolle vom Maßnahmen

- Dokumentation

- Notwendige Zertifizierungen der ausführenden Personen

Seminarbeschreibung (pdf)

Anmeldeformular Seminare Bauzentrum München (pdf)

Seminar Baurecht after Work SR_20191009

Verlängerte Bauzeit und ihre Rechtsfolgen

Anerkannte Fortbildungspunkte Energieeffizienz-Expertenliste:

0 Unterrichtseinheiten Wohngebäude (KfW)

0 Unterrichtseinheiten Nichtwohngebäude (KfW)

0 Unterrichtseinheiten Energieberatung im Mittelstand (BAFA)

Referent

Wolfgang Junghenn, Rechtsanwalt,

Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, Partner in der HEUSSEN Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Lehrbeauftragter für privates Bauvertragsrecht an der Hochschule München (FH), Mitautor des vierbändigen Lose-Blattwerks "Erfolg in Baustreitigkeiten", Mitglied des Netzwerks Bau Kompetenz München (BKM), Mitautor des Beck´schen VOB/B- Kommentars

Thema

In der Praxis nehmen die Streitigkeiten zwischen Bauvertragspartnerinnen und -partnern wegen entstandener Mehrkosten aufgrund eingetretener Bauzeitverlängerung beziehungsweise auf Grund von gestörtem Bauablauf zu. Oft ist kein Einvernehmen darüber zu erzielen, wer für diese Mehrkosten aufzukommen hat. Das Seminar versucht unter Bezugnahme auf die hierzu ergangene höchstrichterliche Rechtsprechung Antworten zu geben.

Inhalt

- Bauzeit- / Ausführungsregelungen nach BGB/VOB – Ausgabe 2016

- Die Verzugsregelung des BGB

- Die Ansprüche der Bauherrin, des Bauherrn bei verzögerter Ausführung, insbesondere die Ansprüche aus Vertragsstrafe

- Die Ansprüche der Bauunternehmerin, des Bauunternehmers auf Bauzeitverlängerung

- Die Ansprüche der Bauunternehmerin, des Bauunternehmers bei verzögerter Bauausführung

Infoabend im Bauzentrum München

Meine Heizkostenabrechnung: Verstehen - bewerten - Fehler erkennen

Eintritt frei (Anmeldung nicht erforderlich)

Infoabend im Bauzentrum München

Photovoltaikmodule für die Steckdose: Was ist zu beachten?

Eintritt frei (Anmeldung nicht erforderlich)

Infoabend im Bauzentrum München

Ladestation für E-Mobil in der Garage - Anforderungen und Lösungen

Eintritt frei (Anmeldung nicht erforderlich)

klimaherbst.de

Programm und Anmeldung

Infoabend im Bauzentrum München

Verkehrsflächen in und an Gebäuden: Sicherheitsgefühl und Wohlbefinden

Eintritt frei (Anmeldung nicht erforderlich)

klimaherbst.de

Vortrag vom Bauzentrum München in der MVHS Süd

Stromspeicher und Elektromobilität verbessern Eigenverbrauch und Versorgungssicherheit

Eintritt frei (Anmeldung nicht erforderlich)

www.mvhs.de

Seminarbeschreibung (pdf)

Anmeldeformular Seminare Bauzentrum München (pdf)

Seminar Baurecht after Work SR_20191016
HOAI 2013
- Sichere Honorarberechnung und Vertragsgestaltung
- Spannungsfeld mit BGB-Architekten- und Ingenieurvertragsrecht

Anerkannte Fortbildungspunkte Energieeffizienz-Expertenliste:
0 Unterrichtseinheiten Wohngebäude (KfW)
0 Unterrichtseinheiten Nichtwohngebäude (KfW)
0 Unterrichtseinheiten Energieberatung im Mittelstand (BAFA)

Referentin
Anja Binder, Rechtsanwältin
Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht, Angerbauer Lindauer Hauf Rath Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaftsgesellschaft mbH, Mitautorin des „Praxiskommentars zur HOAI 2013“ von Ebert/Stork (Hrsg.) und des Fachbuches „Urheberrecht für Architekten und Ingenieure“

Thema
Das Seminar unterstützt Bauherr_innen und Planer_innen bei der praktischen Anwendung und Umsetzung der HOAI 2013. Es zeigt praxisnahe Lösungen bei der Gestaltung und Abwicklung von Architekten- und Ingenieurverträgen auf. Besonderes Augenmerk gilt dabei dem Spannungsfeld zwischen den preisrechtlichen Vorgaben der HOAI und der Vertragsgestaltungsfreiheit im BGB-Architekten- und Ingenieurvertragsrecht. Eine sichere und interessengerechte Honorarvereinbarung zwischen Planerinnen und Planern und den Bauherrinnen und Bauherren dient der Vermeidung von Honorarstreitigkeiten und kostspieligen Fehlern.

Inhalt
- Darstellung der HOAI-Systematik und der wichtigsten Abrechnungsregeln
- Berechnung des Honorars für Architekt_innen und Bauingenieur_innen nach der HOAI 2013 (Grundlagen der Honorarberechnung, Bestimmung der Honorarparameter, Leistungsbilder, anrechenbare Kosten, Honorarzonen, Bauen im Bestand)
- Wirksamkeitsvoraussetzungen und Gestaltungsmöglichkeiten einer Honorarvereinbarung zwischen Bauherr_in und Architekt_in bzw. Bauingenieur_in
- Wichtige Änderungen der HOAI 2013 gegenüber der HOAI 2009

Vortrag vom Bauzentrum München in der MVHS West

Feuchter Keller - was tun?

Eintritt frei (Anmeldung nicht erforderlich)

www.mvhs.de

Seminarbeschreibung (pdf)

Anmeldeformular Seminare Bauzentrum München (pdf)

Seminar Baurecht after work SR_20191017

Nachverdichtung auf bebauten Grundstücken

Anerkannte Fortbildungspunkte Energieeffizienz-Expertenliste:

0 Unterrichtseinheiten Wohngebäude (KfW)

0 Unterrichtseinheiten Nichtwohngebäude (KfW)

0 Unterrichtseinheiten Energieberatung im Mittelstand (BAFA)

Referent

Fabian Gerstner, LL.M, Rechtsanwalt,

Rechtsanwälte Heuking Kühn Lüer Wojtek München, tätig im Bereich des öffentlichen Rechts mit Schwerpunkten im öffentlichen Bauordnungs- und Bauplanungsrecht, Immissionsschutzrecht, Wasserrecht, Denkmalschutzrecht und Kommunalrecht

Thema

Das Schlagwort „Nachverdichtung" hat insbesondere in den Ballungsräumen eine erhebliche Bedeutung bekommen. Fehlt es an Flächen für eine freie und ungehinderte Baulandentwicklung, kommt häufig nur noch eine quantitative Optimierung des bereits vorhandenen Baurechts in Betracht. Hierbei stoßen viele Bauvorhaben an die Grenzen des rechtlich Machbaren und bewegen sich im Konfliktfeld zwischen erforderlicher und politisch zumeist gewünschter Nachverdichtung einerseits und einer übermäßigen Versiegelung freier Grundstücksflächen andererseits.

Inhalt

Das Seminar behandelt die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Optimierung des Baurechts auf bereits bebauten Grundstücken. Hierbei werden die typischen rechtlichen Problemfelder behandelt, wie insbesondere:

- Bauplanungs- und bauordnungsrechtliche Rahmenbedingungen

- Abstandsflächen

- Festsetzungen eines Bebauungsplans / Innenbereichsvorhaben

- Hinterliegerbebauung / Bebauung in zweiter Reihe

- Erschließung

- Grünordnung und Baumschutz

Seminarbeschreibung (pdf)

Anmeldeformular Seminare Bauzentrum München (pdf)

Kompaktseminar SK_20191018

Energetische Gebäudebilanzierung nach DIN V 18599

- Wichtige Neuerungen in der aktualisierten Fassung 2018

- Vorstellung des neuen Teils 12 „Tabellenverfahren für Wohngebäude"

- Häufige Fragen zur DIN V 18599

Anerkannte Fortbildungspunkte Energieeffizienz-Expertenliste:

1 Unterrichtseinheiten Wohngebäude (KfW)

4 Unterrichtseinheiten Nichtwohngebäude (KfW)

4 Unterrichtseinheiten Energieberatung im Mittelstand (BAFA)

Referent

Christian Böttcher, Dipl.-Ing. (TU) Bauingenieurwesen

ö.b.u.v. Sachverständiger für Wärme- und Feuchteschutz, KfW-Effizienzhaus-Experte für Wohn- und Nichtwohngebäude, Sachverständiger nach §Â 3 AVEn (vormals § 2 Abs. 1 ZVEnEV), freiwilliges Mitglied bei der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau, Mitglied bei BAYERNenergie e.V.

Thema

Die Normenreihe DIN V 18599 befasst sich mit der Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung von Wohn- und Nichtwohngebäuden. Mit dem geplanten neuen „Gebäudeenergiegesetz" (GEG) wird für den öffentlich-rechtlichen Nachweis von Nichtwohngebäuden die Bilanzierung nach der Ausgabe 2018 der DIN V 18599 - Teile 1 bis 11 verbindlich vorgeschrieben. Neben wichtigen Änderungen der Normenreihe wird auch der im Jahr 2017 neu hinzugekommene Teil 12 „Tabellenverfahren für Wohngebäude" vorgestellt. Darüber hinaus wird auf häufige Fragen zur Anwendung der DIN V 18599 eingegangen.

Inhalt

- Neue Komponenten und Kennwerte für die Gebäude- und Anlagentechnik

- Vereinfachungen des Berechnungsverfahrens für Nichtwohngebäude

- „Endenergie" zur Bewertung von Null- und Plusenergiegebäuden

- Rechnerische Berücksichtigung von PV-Anlagen / Batteriespeichern

- Vereinfachtes Nachweisverfahren für Wohngebäude

- Fragen zur Anwendung der DIN V 18599

Falls das „Gebäudeenergiegesetz" (GEG) bis zum Seminartermin noch nicht verabschiedet sein sollte, wird schwerpunktmäßig auf häufige Fragen zur dann weiterhin gültigen Fassung 2011 eingegangen.

Programm und Anmeldung

Seminarbeschreibung (pdf)

Anmeldeformular Seminare Bauzentrum München (pdf)

Kompaktseminar SK_20191021

Leitungsanlagen-Richtlinie und Brandschutz

Anerkannte Fortbildungspunkte Energieeffizienz-Expertenliste:

1 Unterrichtseinheiten Wohngebäude (KfW)

1 Unterrichtseinheiten Nichtwohngebäude (KfW)

1 Unterrichtseinheiten Energieberatung im Mittelstand (BAFA)

Referent

Christian Töpfel-Gruber, Dipl.-Ing.,

Mitarbeiter im vorbeugenden Brandschutz der Berufsfeuerwehr Augsburg, Energieberatungen für Wohn- und Nichtwohngebäude, BlowerDoor-Messungen

Thema

Die Leitungsanlagen-Richtlinie behandelt einen besonderen Teil der Technischen Gebäudeausrüstung - die Leitungen. Insbesondere elektrische Leitungen und Rohrleitungen mit den zugehörigen Komponenten werden in oder durch verschiedene Bauteile verlegt. In der Leitungsanlagen-Richtlinie sind die besonderen Anforderungen zusammengefasst, um den Planerinnen, Planern und Handwerkerinnen, Handwerkern einheitliche Standards und auch erprobte Lösungsansätze an die Hand zu geben. In der praktischen Umsetzung sind dazu die formulierten Randbedingungen zu beachten oder können besondere Erleichterungen genutzt werden. Diesen Überlegungen sind die Leistungsmerkmale der ausgewählten Bauprodukte gegenüberzustellen.

Inhalt

Neben den Grundlagen werden Leitungsanlagen in Rettungswegen betrachtet. Da diese einen besonderen Schutz bieten sollen, werden hier konkrete Anforderungen formuliert, die diesen Schutz gewährleisten sollen. Die Verlegung von Leitungen in Wänden und Decken tangiert grundsätzliche Anforderungen aus dem Brandschutzkonzept, die nicht geschwächt werden sollen. Darüber hinaus werden über Leitungen verschiedenste sicherheitstechnische Anlagen angebunden. Es ist also auch ein Maß an Sicherheit für diese Leitungen einzuplanen. An verschiedenen Beispielen werden Lösungsansätze und die jeweiligen Randbedingungen erläutert.

Vortrag vom Bauzentrum München in der MVHS Nord

Elektromobilität - ein Erfahrungsbericht

Eintritt frei (Anmeldung nicht erforderlich)

www.mvhs.de

Vortrag vom Bauzentrum München im ASZ Solln-Forstenried

Altersgerechtes Bauen und Sanieren

Eintritt frei (Anmeldung nicht erforderlich)

www.caritas-nah-am-naechsten.de/asz-solln-forstenried

Seminarbeschreibung (pdf)

Anmeldeformular Seminare Bauzentrum München (pdf)

Seminar Baurecht after work SR_20191022

Der Antrag auf Vorbescheid

Anerkannte Fortbildungspunkte Energieeffizienz-Expertenliste:

0 Unterrichtseinheiten Wohngebäude (KfW)

0 Unterrichtseinheiten Nichtwohngebäude (KfW)

0 Unterrichtseinheiten Energieberatung im Mittelstand (BAFA)

Referent

Fabian Gerstner, LL.M, Rechtsanwalt,

Rechtsanwälte Heuking Kühn Lüer Wojtek München, tätig im Bereich des öffentlichen Rechts mit Schwerpunkten im öffentlichen Bauordnungs- und Bauplanungsrecht, Immissionsschutzrecht, Wasserrecht, Denkmalschutzrecht und Kommunalrecht

Thema

Der Vorbescheid hat als vorweggenommener Teil der Baugenehmigung erhebliche praktische Bedeutung. Als Antragstellerin, Antragsteller hat man die Möglichkeit, zu einzelnen, im Baugenehmigungsverfahren relevanten Fragestellungen eine vorweggenommene und bindende Entscheidung der Baugenehmigungsbehörde herbeizuführen. In der Praxis dient der Vorbescheid insbesondere zur Dokumentation der Werthaltigkeit eines Grundstücks sowie zur Platzierung von Bauwünschen.

Inhalt

Das Seminar befasst sich mit der rechtlich ordnungsgemäßen und taktisch sinnvollen Ausgestaltung eines Antrags auf Vorbescheid.

Hierbei werden anhand praktischer Fallbeispiele insbesondere folgende Themenkreise behandelt:

- Rechtliche Anforderungen an die Formulierung der Fragestellung

- Behandlung häufiger Formulierungsfehler

- Zulässiger Inhalt eines Vorbescheidsantrags vor dem Hintergrund des im vereinfachten Genehmigungsverfahrens reduzierten Prüfungsumfangs

- Erforderliche Bauvorlagen im Vorbescheidsverfahren

- Gestaltung der Bauvorlagen im Vorbescheidsverfahren

- Abweichungs- und Befreiungsanträge im Rahmen des Antrags auf Vorbescheid

- Taktische Aspekte des Antrags auf Vorbescheid

- Gerichtliche Durchsetzung des Vorbescheidsantrags

Infoabend im Bauzentrum München

Wärmequelle mit Zukunft: Sonnenenergie nutzen

Eintritt frei (Anmeldung nicht erforderlich)

Seminarbeschreibung (pdf)

Anmeldeformular Seminare Bauzentrum München (pdf)

Kompaktseminar SK_20191023

Brandschutz in Tiefgaragen

- Bestandsschutz

- Relevanz alternativer Antriebe (insbesondere E-Fahrzeuge)

- Nachträglicher Einbau von E-Ladestationen

Anerkannte Fortbildungspunkte Energieeffizienz-Expertenliste:

0 Unterrichtseinheiten Wohngebäude (KfW)

0 Unterrichtseinheiten Nichtwohngebäude (KfW)

0 Unterrichtseinheiten Energieberatung im Mittelstand (BAFA)

Referent

Christian Steinlehner, Dipl.-Ing. (FH)

Architekt, Brandschutzfachplaner, Mitglied in der Vereinigung der Brandschutzplaner e.V. (VdBP)

Thema

Bei Tiefgaragensanierungen muss überlegt werden, wie der Bestand und die geänderten Bauteile brandschutztechnisch beurteilt werden müssen. Auch durch die zunehmende Zahl der alternativen Antriebe bei Kraftfahrzeugen stellt sich die Frage, ob und wie dieser Trend in den baurechtlichen Vorgaben für Garagen verankert ist.

Inhalt

Das Seminar zeigt die aktuellen und historischen Rechtsgrundlagen für Garagen auf. Die Besonderheiten beim Bauen im Bestand werden im Hinblick auf den „Bestandsschutz" näher betrachtet. Anhand praktischer Fallbeispiele wird dies verdeutlicht.

- Rechtsgrundlagen

- Brandschutz im Bestand

- E-Fahrzeuge und E-Bikes (laden und speichern)

- Nachträglicher Einbau von E-Ladestationen

- Praktische Beispiele

Vortrag vom Bauzentrum München im ÖBZ

Elektromobilität: Kosten und Fördermöglichkeiten

Eintritt frei (Anmeldung nicht erforderlich)

www.oebz.de

Seminarbeschreibung (pdf)

Anmeldeformular Seminare Bauzentrum München (pdf)

Seminar Baurecht after work SR_20191024

VOB/B-Paukkurs

Das Wichtigste in der VOB/B in drei Stunden

Anerkannte Fortbildungspunkte Energieeffizienz-Expertenliste:

0 Unterrichtseinheiten Wohngebäude (KfW)

0 Unterrichtseinheiten Nichtwohngebäude (KfW)

0 Unterrichtseinheiten Energieberatung im Mittelstand (BAFA)

Referent

Cornelius Hartung, Rechtsanwalt

Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, Partner der Goede Althaus Rechtsanwälte, Mitautor des 4-bändigen Loseblattwerks „Erfolg in Baustreitigkeiten" und des Handbuchs für Energieberater, Mitarbeiter der Zeitschrift für Vergaberecht, Mitautor im Beck'schen VOB/B-Kommentar, Berater im Bauzentrum München und Mitglied im Netzwerk Bau Kompetenz München (BKM)

Thema

Die VOB/B ist nach wie vor mit Abstand die wichtigste Vertragsgrundlage am Bau. Jede, jeder in irgendeiner Form an einem Bauvorhaben Beteiligte, Beteiligter muss deshalb von dem wesentlichen Inhalt der VOB/B und insbesondere den hier enthaltenen Abweichungen vom gesetzlichen Werkvertrag Kenntnis haben.

Inhalt

Alle Paragraphen der VOB/B (von § 1 bis § 18) werden im Einzelnen durchgenommen. Das Seminar ist sowohl zum Einstieg in die VOB/B als auch zur Auffrischung eines bereits vorhandenen VOB/B-Wissens geeignet. Dieser Paukkurs unterscheidet sich sehr wesentlich von anderen Seminaren, da die Kenntnisse „eingepaukt" werden.

Infoabend im Bauzentrum München

Vertikale Mobilität = Barrierefreie Mobilität: Aufzüge,Fahrtsteige, Lifte und Rampen

Eintritt frei (Anmeldung nicht erforderlich)

klimaherbst.de

Seminarbeschreibung (pdf)

Anmeldeformular Seminare Bauzentrum München (pdf)

Kompaktseminar SK_20191025

Brandschutz in der Technischen Gebäudeausrüstung (TGA)

Anerkannte Fortbildungspunkte Energieeffizienz-Expertenliste:

1 Unterrichtseinheiten Wohngebäude (KfW)

1 Unterrichtseinheiten Nichtwohngebäude (KfW)

1 Unterrichtseinheiten Energieberatung im Mittelstand (BAFA)

Referent

Christian Töpfel-Gruber, Dipl.-Ing.,

Mitarbeiter im vorbeugenden Brandschutz der Berufsfeuerwehr Augsburg, Energieberatungen für Wohn- und Nichtwohngebäude, BlowerDoor-Messungen

Thema

Die Technische Gebäudeausrüstung überbrückt, durchdringt oder nutzt vielfältige Bauteile. Unter anderem auch Bauteile mit brandschutztechnischen Anforderungen, die dadurch beeinträchtigt werden. Zudem ergeben sich auch Wechselwirkungen mit der Nutzung von Räumen, wie z.B. den Rettungswegen und Fluren. Als Teil eines brandschutztechnischen Gesamtkonzeptes ist es wichtig die Bedeutung der einzelnen Komponenten zu erkennen. In diesem Seminar werden die Funktionen dieser Bauteile oder Nutzungsaspekte verschiedener Räume aufgezeigt. Daraus ergeben sich Anforderungen und Möglichkeiten im Rahmen der Planung der TGA. An exemplarischen Beispielen werden diese erläutert. Auch formelle Details, wie baurechtliche Zulassungen, Fachunternehmererklärungen und die Dokumentationspflichten werden dargestellt.

Inhalt

Anhand typischer Beispiele werden für folgende Bauteile die Problemstellungen vorgestellt und Lösungswege erläutert:

- Rettungswege: Anforderungen bei Treppenhäusern und notwendigen Fluren

- Wände und Decken mit Brandschutz-Anforderung

- Feuer und Rauch: Verschiedene Gefahren, verschiedene Anforderungen

- Brandschutzkonzepte verstehen

- Auswahl geeigneter Brandschutzprodukte

- Dokumentation

Programm und Anmeldung

Infoabend im Bauzentrum München

Das ABC des Immobilienkaufs und -verkaufs

Eintritt frei (Anmeldung nicht erforderlich)

Infoabend im Bauzentrum München

Richtig heizen und lüften spart Energie

Eintritt frei (Anmeldung nicht erforderlich)

Vortrag vom Bauzentrum München in der MVHS Süd

Smart Home: Lifestyle oder Klimaschutz?

Eintritt frei (Anmeldung nicht erforderlich)

www.mvhs.de

Infoabend Bauherren-Schutzbund e.V. im Bauzentrum München

Gewährleistung: Wie komme ich zur Nachbesserung?

Eintritt frei (Anmeldung nicht erforderlich)

www.bsb-ev.de

Seminarbeschreibung (pdf)

Anmeldeformular Seminare Bauzentrum München (pdf)

Praxisseminar SP_20191107

Erstellung Brandschutz-Konzept

Anerkannte Fortbildungspunkte Energieeffizienz-Expertenliste:
0 Unterrichtseinheiten Wohngebäude (KfW)
0 Unterrichtseinheiten Nichtwohngebäude (KfW)
0 Unterrichtseinheiten Energieberatung im Mittelstand (BAFA)

Referent

Christian Töpfel-Gruber, Dipl.-Ing.

Mitarbeiter im vorbeugenden Brandschutz der Berufsfeuerwehr Augsburg, Energieberatungen für Wohn- und Nichtwohngebäude, BlowerDoor-Messungen

Thema

Für ein sicheres Gebäude sind die baulichen, technischen und organisatorischen Elemente in einem geschlossenen Brandschutzkonzept darzustellen. Einige grundlegende Anforderungen an brandschutztechnische Eigenschaften von Bauteilen ergeben sich aus der Größe und Struktur des Gebäudes. So sind zum Beispiel Rettungsweglängen begrenzt oder höhere Gebäude sind in wesentlichen Teilen feuerbeständig zu errichten. Verschiedene Nutzungsaspekte bringen zusätzliche Anforderungen mit sich, wie zum Beispiel Krankenhäuser, Versammlungsräume, Industriebauten. Technische Einrichtungen, wie unter anderem Entrauchungssysteme, Brandmeldeanlagen und Löschanlagen unterstützen die baulichen Gegebenheiten oder können Sonderlösungen ermöglichen. Organisatorische Überlegungen oder Vorplanungen eines Feuerwehreinsatzes runden die Planungen ab. Schutzziele und Abweichungen sind hierbei ausgewogen auszugleichen.

Praktische Übungen

Mit direkten praktischen Übungen in einem offenen Forum soll die Herangehensweise an Brandschutzkonzepte erschlossen werden. Die unterschiedlichen baulichen, rechtlichen und technischen Aspekte werden fallbezogen eingebracht und erörtert.

Vortrag vom Bauzentrum München in der MVHS Ost

Unterstützung von WEGs bei der Sanierung ihrer Gebäude

Eintritt frei (Anmeldung nicht erforderlich)

www.mvhs.de

Programm und Anmeldung

Seminarbeschreibung (pdf)

Anmeldeformular Seminare Bauzentrum München (pdf)

Kompaktseminar SK_20191112

Dachgeschossausbau: Machbar und bewährt

Anerkannte Fortbildungspunkte Energieeffizienz-Expertenliste:

2 Unterrichtseinheiten Wohngebäude (KfW)

0 Unterrichtseinheiten Nichtwohngebäude (KfW)

0 Unterrichtseinheiten Energieberatung im Mittelstand (BAFA)

Referent

Wilhelm Mühlen, Architekt

ö.b.u.v. Sachverständiger für Schäden an Gebäuden, seit ca. 35 Jahren als freier Architekt bundesweit tätig, umfangreiche praktische Erfahrungen beim Neubau, der Ertüchtigung von Altbauten auch mit Denkmalpflege, Gerichtsgutachter für Amts-, Land- und Oberlandesgerichte, seit 2009 Mitglied im Sachverständigenausschuss der IHK Schwaben, seit 2013 Mitglied im Fachausschuss Schäden an Gebäuden der IHK Stuttgart, verantwortlicher Sachverständiger gemäß AVEn Teil 2

§ 3 EnEV-Bayern

Thema

Dachräume werden in städtischen, aber auch in ländlichen Gebieten verstärkt ausgebaut. In diesem Seminar werden technisch machbare, baupraktisch sinnvolle und bauphysikalisch bewährte Lösungen vorgestellt.

Inhalt

- Bauphysikalische Randbedingungen

- Holzschutz, Fäulnis durch Fehlstellen

- Schallschutz

- Statik (Zusatzlasten aus Dämmung und Bekleidung)

- Brandschutz (Trennwände, Treppenraumwände, Nachbargebäude)

- Konstruktionsprinzipien (Zwischensparren-, Aufdach-, Zusatzdämmung)

- Richtige und durchgängige Lage der inneren Luftsperre/ Dampfbremse

- Verhinderung der Ablösung der Luftsperre/ Dampfbremse

Im Anschluss besteht für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit eigene Problemstellungen vorzustellen.

Infoabend Mieterverein München e.V. im Bauzentrum München

Meine Betriebskostenabrechnung - ein Leitfaden zur Überprüfung

Eintritt frei (Anmeldung nicht erforderlich)

www.mieterverein-muenchen.de

Programm und Anmeldung

Programm und Anmeldung (ab Juni 2019)

Infoabend im Bauzentrum München

Altersgerechtes Wohnen - Wohnen im Alter

Eintritt frei (Anmeldung nicht erforderlich)

Seminarbeschreibung (pdf)

Anmeldeformular Seminare Bauzentrum München (pdf)

Kompaktseminar SK_20191119
Risse und Feuchte im Mauerwerk: Ursachen - Beurteilung - Instandsetzung

Anerkannte Fortbildungspunkte Energieeffizienz-Expertenliste:
4 Unterrichtseinheiten Wohngebäude (KfW)
4 Unterrichtseinheiten Nichtwohngebäude (KfW)
2 Unterrichtseinheiten Energieberatung im Mittelstand (BAFA)

Referent
Dr.-Ing. Christian Dialer, BYIK VDI
Ingenieur- und Sachverständigenbüro, Beratender Ingenieur (Bayerische Ingenieurekammer-Bau), Zertifizierter Sachverständiger für Schäden an Gebäuden, Lehrbeauftragter an der Hochschule München

Thema
Mauerwerk ist aufgrund vielfältiger Ausführungsvarianten und Besonderheiten seines Tragverhaltens unterschiedlich zu beurteilen. Die erfolgreiche Instandsetzung erfordert deswegen eine differenzierte Vorgehensweise, insbesondere bei Riss-Schäden. In diesem Seminar werden an Hand einer Vielzahl von Praxisbeispielen typische Riss- und Feuchteschäden diskutiert und Möglichkeiten zur Instandsetzung erläutert.

Inhalt
- Was ist das Besondere an der Mauerwerksbauweise?
- Ursachen von Riss-Schäden
- Kritische Beurteilung von Messwerten und Messgeräten
- Was ist bei Bauteilöffnungen zu beachten?
- Anmerkungen zur Beweissicherung
- Ist jeder Riss im Mauerwerksbau ein Mangel?
- Kann man Risse im Mauerwerksbau verpressen?
- Instandsetzung von Rissen
- Welche Feuchteschäden sind typisch?
- Technische Gutachten und Mietminderungen bei Schimmel

Vortrag vom Bauzentrum München in der MVHS West

Gesunde Raumluft kann man bauen - Schadstoffmanagement in Neubau und Bestand

Eintritt frei (Anmeldung nicht erforderlich)

www.mvhs.de

Vortrag vom Bauzentrum München im ÖBZ

Haustechnik der Zukunft - Systemwandel statt Klimawandel

Eintritt frei (Anmeldung nicht erforderlich)

www.oebz.de

Seminarbeschreibung (pdf)

Anmeldeformular Seminare Bauzentrum München (pdf)

Seminar Baurecht after work SR_20191121

Bauanträge erfolgreich gestalten und durchsetzen

Anerkannte Fortbildungspunkte Energieeffizienz-Expertenliste:

0 Unterrichtseinheiten Wohngebäude (KfW)

0 Unterrichtseinheiten Nichtwohngebäude (KfW)

0 Unterrichtseinheiten Energieberatung im Mittelstand (BAFA)

Referent

Fabian Gerstner, LL.M, Rechtsanwalt,

Rechtsanwälte Heuking Kühn Lüer Wojtek München, tätig im Bereich des öffentlichen Rechts mit Schwerpunkten im öffentlichen Bauordnungs- und Bauplanungsrecht, Immissionsschutzrecht, Wasserrecht, Denkmalschutzrecht und Kommunalrecht

Thema

Der Bauantrag ist das Kernelement des Baugenehmigungsverfahrens. Durch den Bauantrag definiert der Bauherr das zur Genehmigung gestellte Bauvorhaben in sämtlichen genehmigungsrelevanten Details und legt damit auch den Regelungsgehalt der erteilten Baugenehmigung fest. Gleiches gilt in gewissem Umfang für den Antrag auf Vorbescheid. In diesem Seminar werden die vorgreifliche und erhebliche Bedeutung des Bauantrags/Vorbescheidsantrags für die Bauausführung und spätere Nutzung des zu genehmigenden Bauvorhabens und die insoweit zu beachtenden formalen und inhaltlichen Anforderungen dargestellt.

Inhalt

Behandelt werden die formellen und materiellen Anforderungen an einen ordnungsgemäßen Bauantrag. Hierbei werden u.a. folgende Einzelthemen aufgegriffen:

- Art, Umfang und Inhalt der erforderlichen Bauvorlagen

- Sonderfall Antrag auf Vorbescheid einschließlich Hinweisen zur Fragestellung

- Stellplatznachweis

- Abweichungen und Befreiungen

- Abstandsflächenübernahme

- Praktische Hinweise zur Gestaltung der Bauvorlagen

Infoabend im Bauzentrum München

Nachspeicheröfen - Was tun damit?

Eintritt frei (Anmeldung nicht erforderlich)

Infoabend im Bauzentrum München

Das Münchner Förderprogramm Energieeinsparung (FES) - ein Überblick

Eintritt frei (Anmeldung nicht erforderlich)

Kompaktseminar SK_20191126

Beton: Was man damit machen kann - als Werkstoff verstehen

Seminarbeschreibung (pdf)

Anmeldeformular Seminare Bauzentrum München (pdf)

Anerkannte Fortbildungspunkte Energieeffizienz-Expertenliste:

4 Unterrichtseinheiten Wohngebäude (KfW)

4 Unterrichtseinheiten Nichtwohngebäude (KfW)

4 Unterrichtseinheiten Energieberatung im Mittelstand (BAFA)

Referent

Dr.-Ing. Christian Dialer, BYIK VDI

Ingenieur- und Sachverständigenbüro, Beratender Ingenieur (Bayerische Ingenieurekammer-Bau), Zer-

tifizierter Sachverständiger für Schäden an Gebäuden, Lehrbeauftragter an der Hochschule München

Thema

Beton als Jahrtausende alter (bzw. als Stahlbeton Jahrhunderte alter) Werkstoff hat wie kein anderer die

Menschheitsgeschichte verändert. Im Neubau und bei der (energetischen) Sanierung von Gebäuden

trifft man in der Regel Bauteile aus Beton an. Gibt es dabei Einschränkungen bezüglich der Wärmedäm-

mung? Auch bei der nachträglichen Installation von Ladestationen (z.B. in Tiefgaragen) stellt sich die

Frage, welche Maßnahmen zulässig und möglich sind (Bohren, Dübeln, Lastabtragung). Dieses Semi-

nar stellt die vielfältigen Anwendungsbereiche von Beton in diversen Facetten dar. Thematisiert werden

neben Werkstoff spezifischen Kenngrößen und deren Prüfung auch Beton in seiner Verarbeitung, Ge-

staltung und Anwendung aus technischer Sicht.

Inhalt

- Was ist Sichtbeton, wu-Beton?

- Hinweise zur Ausschreibung von Beton-Qualitäten

- Austrocknung von Beton, Beton-Feuchte

- Formen der Korrosion

- Rissbildung, Rissverpressung - eine Frage nach der Mangelhaftigkeit?

- Arbeitsfugen und Dehnfugen - Notwendigkeit und Ausbildung

- Welche Kenngrößen kann man am Festbeton noch ermitteln?

- Chancen über die Nachbehandlung

- Betondeckung und Chlordgehalte - Dauerhaftigkeit von Oberflächen-Schutz-Systemen

- Befestigen von Einrichtungen und Lasten

Infoabend im Bauzentrum München

Wärmequelle mit Zukunft: Sonnenenergie nutzen

Eintritt frei (Anmeldung nicht erforderlich)

Seminarbeschreibung (pdf)

Anmeldeformular Seminare Bauzentrum München (pdf)

Kompaktseminar SK_20191127

Schimmelpilz-Schäden: Diagnostik, Bewertung und Sanierung

Anerkannte Fortbildungspunkte Energieeffizienz-Expertenliste:

2 Unterrichtseinheiten Wohngebäude (KfW)

0 Unterrichtseinheiten Nichtwohngebäude (KfW)

0 Unterrichtseinheiten Energieberatung im Mittelstand (BAFA)

Referent

Alexander Schaaf, staatl. gepr. Techniker

Hygieniker nach VDI 6022, Sachverständiger für Lufthygiene / Schimmel, akkreditierter und zertifizierter Probenehmer sowie Sachkundiger in mehreren Gewerken. Gründungsmitglied des BAYERNenergie e.V. sowie aktives Mitglied in zahlreichen Verbänden und Vereinen

Thema

Schimmel in Wohnungen ist im Immobilienwesen eine häufige Streitursache. Bei vielen Ursachen-Ermittlungen werden physikalische und mikrobiologische Gesichtspunkte häufig nicht korrekt interpretiert. Erfolgreiche Schimmel-Sanierungen können jedoch nur auf der Basis sachkundiger Bewertungen erfolgen.

Inhalt

Das Seminar vermittelt die Zusammenhänge der Ursachen und zeigt die Möglichkeiten von Einzel- oder Gesamtmaßnahmen zur Schimmel-Sanierung auf. Thematisiert werden dabei auch die möglichen gesundheitlichen Auswirkungen auf den Menschen und die Grundlagen der mikrobiologischen Messung einer Schimmel-Belastung.

- Gesetze, Normen, Regelwerke und Richtlinien

- Mikrobiologische Untersuchungen

- Gesundheitliche Auswirkungen

- Ursachen von Schimmelpilz-Bildung

- Bewertung von Schimmelpilz-Schäden aus baulicher und hygienischer Sicht

- Sanierungs-Konzepte

- Dokumentation

- Notwendige Zertifizierungen der ausführenden Personen

Programm und Anmeldung

Vortrag vom Bauzentrum München in der VHS SüdOst

Elektrisch mobil in die Zukunft: Erfahrungen aus der Praxis

Eintritt frei (Anmeldung nicht erforderlich)

www.vhs-suedost.de

Seminarbeschreibung (pdf)

Anmeldeformular Seminare Bauzentrum München (pdf)

Seminar Baurecht after work SR_20191128
Nachträge am Bau - ein rechtlicher Leitfaden
(inklusive der aktuellen Reform des Bauvertragsrechts im BGB)

Anerkannte Fortbildungspunkte Energieeffizienz-Expertenliste:
0 Unterrichtseinheiten Wohngebäude (KfW)
0 Unterrichtseinheiten Nichtwohngebäude (KfW)
0 Unterrichtseinheiten Energieberatung im Mittelstand (BAFA)

Referent
Cornelius Hartung, Rechtsanwalt
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, Partner der Goede Althaus Rechtsanwälte, Mitautor des 4-bändigen Loseblattwerks „Erfolg in Baustreitigkeiten“ und des Handbuchs für Energieberater, Mitarbeiter der Zeitschrift für Vergaberecht, Mitautor im Beck`schen VOB/B-Kommentar, Berater im Bauzentrum München und Mitglied im Netzwerk Bau Kompetenz München (BKM)

Thema
Ziel des Seminars ist es, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen Leitfaden an die Hand zu geben, um Nachträge am Bau konfliktfrei zu bewältigen. Es werden die verschiedenen Möglichkeiten von Nachträgen und deren sachgerechte Behandlung unter Berücksichtigung der aktuellen Reform des Bauvertragsrechts im BGB vorgestellt.

Inhalt
- Begründetheit von Vergütungsansprüchen bei Mengenmehrungen, Änderungs- und Zusatzleistungen nach der VOB/B und BGB
- Ermittlung des „neuen“ Preises
- Auswirkung von Nachlass und Skonto auf Nachträge
- Formale Anforderungen der VOB/B an die Fälligkeit und Verzinsung von Rechnungen
- Strategien zur Vermeidung von häufigen Konfliktsituationen wie Arbeitseinstellung oder Vertreter_in ohne Vertretungsmacht
- Abgrenzung Einheitspreisvertrag zu Detail- und Globalpauschalpreisvertrag
- Nachträge unter Berücksichtigung der aktuellen Reform des Bauvertragsrechts im BGB

Infoabend im Bauzentrum München

Verkauf ihrer Immobilie - Tipps von der Expertin

Eintritt frei (Anmeldung nicht erforderlich)

Vortrag vom Bauzentrum München in der MVHS West

Elektrosmog in Wohngebäuden verhindern und vermindern

Eintritt frei (Anmeldung nicht erforderlich)

www.mvhs.de

Vortrag vom Bauzentrum München in der VHS SüdOst

Mit Mieterstrom eine gerechte Energiewende beschleunigen

Eintritt frei (Anmeldung nicht erforderlich)

www.vhs-suedost.de

Vortrag vom Bauzentrum München in der MVHS Ost

Altersgerechter Umbau und Fördermöglichkeiten

Eintritt frei (Anmeldung nicht erforderlich)

www.mvhs.de